分期還款協議書

時間：2026-01-10 02:59:37 還款協議書

【必備】分期還款協議書

　　在當今社會生活中，我們都跟協議有著直接或間接的聯系，簽訂協議可以解決現實生活中的糾紛。我敢肯定，大部分人都對擬定協議很是頭疼的，下面是小編收集整理的分期還款協議書，歡迎閱讀與收藏。

【必備】分期還款協議書

分期還款協議書1

XXXXXXXXX公司：

　　本人（身份證：）于年月日購買了貴公司開發的和家園御和園幢單元室物業，并簽訂了《商品房買賣合同》，根據《商品房買賣合同》約定，本人應于年月日向貴公司支付購房款計人民幣（大寫）______元整（小寫￥元整）現本人由于資金周轉原因，特向貴公司提出分期支付以上款項，即年月日前支付人民幣（大寫）佰拾萬仟佰拾元整（小寫￥元整），余款人民幣（大寫）佰拾萬仟佰拾元整（小寫￥元整）于年月日前付清。本人承諾將按期支付以上購房款項，如發生逾期付款，本人同意按未付款項的每日千分之一向貴公司支付違約金；如逾期超過30日，本人同意貴公司可以自行解除所購房屋的《商品房買賣合同》，并由本人按房屋總價款的'15 %支付給貴公司損失賠償金，《商品房買賣合同》解除后，違約金和損失賠償金直接從本人已支付的購房款中扣除。

　　在以上款項（含逾期違約金）未付清之前，本人同意暫不與貴司簽訂網上備案合同，不向杭州市房產交易產權登記管理中心申請登記備案，因此而產生的所有后果均由本人承擔。

　　本承諾書的內容與《商品房買賣合同》有不一致的地方，本人同意以本承諾書為準。

　　承諾人：

　　年月日

分期還款協議書2

　　甲方(出借人)：____________姓名，身份證號碼：____________，民族____，職業________________。

　　乙方(借款人)：____________姓名，身份證號碼：____________，民族____，職業________________。

　　甲乙雙方是____________關系，乙方因________需要，向甲方借款。雙方經核算，一致確認借款事實如下：____________

　　(1)____年____月____日，乙方向甲方借款人民幣________元，乙方收到甲方通過現金/銀行轉賬/____方式支付的借款本金__________元，雙方約定借款期限為__________，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，借款利息及逾期還款利息為：_________;

　　(2)歸還情況為：____年____月____日，乙方歸還甲方____________元;

　　(3)雙方共同確認，截至____年____月____日，乙方欠甲方借款本金人民幣________元，利息人民幣________元，本息共計人民幣________元。

　　由于乙方原因，現乙方無法如期如數歸還借款本息。雙方經充分協商，自愿達成如下協議：

　　1、乙方于(填寫具體日期)前支付給甲方____________元，所有借款本息在年內還清。

　　2、乙方自愿將其位于的房屋抵押給甲方，雙方在本協議簽訂當日辦理相關抵押手續，乙方無法如期還款的，甲方有權依法處置該房屋。

　　3、乙方若有任意一期不按照上述約定如約歸還款項的.，甲方有權隨時要求乙方一次性還清全部款項，并有權要求乙方按照月息的標準支付自本協議簽訂之日起至款項償清之日止的利息。

　　4、任意一方違反本協議約定致使另一方通過訴訟途徑追究其違約責任的，違約方應當承擔守約方因此而支出的律師費、訴訟費、保全費等合理費用。

　　5、本協議未盡事宜，雙方友好協商解決，無法協商解決的，任意一方有權向所在地人民法院訴訟解決。

　　6、協議一式兩份，雙方各執一份。協議簽字后立即生效。

　　以下無正文，為協議簽字頁。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　見證人：____________

　　________年____月____日

分期還款協議書3

　　甲方：________

　　乙方：________

　　丙方：________

　　今甲方(出賣人兼全部人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事件，告竣以下協議：

　　________年____月____日

　　第一條本合同的標的物為_________，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以按照下列規定付出款項予甲方：

　　(一)前款_________元。

　　(二)余款_________元。

　　(三)月息_________元。

　　第二條乙方預付_________元予甲方，余款自________年____月____日至________年____月____日止。每月____日前各付出_________元。

　　第三條乙方可以就上述提供擔保，于本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。上述支票的.保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。

　　第四條甲方于本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，并贊同乙方對該產品的使用。

　　第五條乙方若能付出第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自付出日始以日息_________分付出甲方作為延遲喪失金。

　　第六條乙方須以正當的方式使用_________產品，如有違反，甲方可立即解除本合同。

　　第七條乙方連續兩次未付出價款，而且未付出到期價款的金額達到全部價款的_________，甲方可以請求乙方付出到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求付出該標的物的使用費。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行歷程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調停;協商或調停不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(一)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條其他商定事項：_________。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　丙方：________

　　日期：________

分期還款協議書4

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　依據平等互利原則，經甲乙雙方協商達成一致共同簽訂本協議書。

　　一、乙方購買甲方開發的房屋一套，位于銀灘旅游度假區山水花都小區

　　二、分期付款方式如下：

　　1、乙方購買以上房屋總價款為現已支付首付100000元；余首付款為42844元，乙方承諾于____年____月____日前全額支付給甲方。

　　2、為配合乙方申請銀行房屋貸款的需要，在未收取全額首付款前，甲方仍承諾于本協議生效之日，以乙方名義出具全額首付款發票。

　　3、本協議第二條第二項所涉全額首付款發票不作為證明在該發票簽發日甲方收到全額首付款的依據。

　　4、若乙方在約定的還款期內沒有還款，甲方有權推遲交房，并有權自延期日起按欠款的`萬分之五按日累計計算違約金，甲、乙雙方因此發生的一切損失，均由乙方承擔。

　　三、本協議項下銷售的房屋為特定物，不調、不退、不換。

　　四、本協議履行產生糾紛的，由甲乙雙方友好協商解決。協商不成涉訟的，由本協議履行地人民法院管轄。

　　五、本協議經甲、乙雙方蓋章或簽字后生效。

　　六、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　日期：_____________日期：_____________

分期還款協議書5

　　簽訂地點：________________

　　甲方（債權人）：___________

　　乙方（債務人）：____________

　　擔保人：______________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方貨款相關事宜達成如下協議：

　　第一條、甲、乙雙方經財務對帳，確認截止______________年_______月_______日乙方尚欠甲方貨款人民幣______________元整（小計：______________元）。

　　第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的'債權能早日實現，乙方承諾按如下方式償還：

　　1、乙方承諾于______________年_______月_______日前還清所欠貨款人民幣______________元整（小計：______________元）。

　　2、從______________年_______月_______日起至還清全部欠款時止，乙方按月向甲方支付欠款人民幣______________元整（小計：______________元），并于每月_______日前支付；

　　3、如果乙方有一期未按上述時間足額給付，則甲方有權就剩余貨款向人民法院申請強制執行。甲方因主張權利產生的各項費用（包括但不限于訴訟費、保全費、鑒定費、評估費、拍賣費、律師費、執行費等）由乙方承擔，同時乙方還須向甲方支付所欠貨款10%的違約金計______________元。

　　第三條、爭議的解決方式

　　本合同在履行中如發生爭議，甲、乙雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　第四條、本協議自三方簽字或蓋章后生效。一式五份，甲、乙雙方、擔保方各執壹份。

　　甲方（簽章）：_______

　　乙方（簽章）：_______

　　擔保方（簽章）：_______

　　______________年_______月_______日

分期還款協議書6

　　甲方：

　　乙方：

　　現鑒于乙方不能一次性償還欠款。甲、乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協議：

　　第一條甲、乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣：(注明：有欠條)

　　第二條甲方同意乙方分次償還欠款及還款計劃

　　1、甲、乙雙方約定第一次還款日期為：農歷________年____月____日償還金額為：人民幣

　　2、甲、乙雙方約定第二次還款日期為：農歷________年____月____日償還金額為：人民幣

　　3、甲、乙雙方約定第三次還款日期為：農歷________年____月____日償還金額為：人民幣

　　4、甲、乙雙方約定第四次還款日期為：農歷________年____月____日償還金額為：人民幣

　　5、甲、乙雙方約定第五次還款日期為：農歷________年____月____日償還金額為：人民幣

　　第三條甲方保證

　　1、對乙方交來欠條及本協議妥善保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清所有本協議規定的'款項后，將欠條單證及本協議完整交給乙方。

　　2、在未到甲、乙雙方約定還款日期前，不對乙方討要欠款。

　　第四條乙方保證

　　1、按照本協議規定時間主動償還甲方的欠款。

　　2、在簽訂本協議之日重新更換欠條并交付甲方。

　　第五條本協議經甲、乙雙方簽字后生效。

　　第六條本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方：乙方：

　　簽約日期：簽約日期：

分期還款協議書7

　　甲方（債權人）：

　　乙方（債務人）：

　　第一條經對賬，乙方確認截止年月日，尚欠甲方欠款元；乙方保證自簽訂協議之日起至年月日前還清所欠甲方借款。

　　第二條乙方因資金困難等問題難以一次性償還甲方借款，故乙方采取分期付款的方式償還甲方借款，具體還款方式如下：甲乙雙方自簽訂本協議之日起，于每月日償還借款。所償款項以元為最低限度，最高額以尚欠款項為準，直至還清借款為準。

　　第三條甲方保證，在乙方按照上述約定償還款項期間內，不采取法律措施追究乙方責任；若乙方未按照上述約定于規定的期限償還款項達月之久，甲方有權就此采取法律措施，追究乙方的`法律責任。

　　第四條甲方因主張權利產生的各項費用，包括但不限于律師費、訴訟費、保全費等費用，均由乙方承擔。

　　第五條本合同履行中發生的爭議，甲乙雙方均有權在甲方所在地的人民法院提起訴訟。

　　第六條本協議自甲乙雙方簽字后生效。本協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。

　　甲方：_________年_________月_________日

　　乙方：_________年_________月_________日

分期還款協議書8

　　甲方(出借方)：身份證號：住址

　　乙方(借款方)：身份證號：住址

　　丙方(擔保方)：身份證號：住址：

　　上述三方就乙方在20xx年7月1日向甲方(當時寫的向王國國借款)借款1000萬元人民幣，借款期限一個月，月利率為2%，因乙方遲延還款，先經雙方協商達成如下一致協議：

　　一、乙方應在前述本協議之日，將之前所欠利息元一次性支付給甲方。

　　二、從簽署協議之日，借款本金為壹仟萬整，月利息為 %，分次償還：

　　三、若乙方未能按時足額支付任一筆款項，視為乙方違約，乙方應按照借款總額的每日 %向甲方承擔違約責任，且該分期還款協議不再履行，甲方有權要求乙方將所有借款一次性支付甲方，乙方也

　　同意一次性支付。如乙方未按本協議約定支付，甲方為實現該債權的.一切費用由乙方全部承擔(包括但不限于訴訟費、保全費、甲方的律師費、實現債權的差旅費、誤工費等)

　　四、丙方為乙方前述借款提供擔保責任，擔保方式為連帶責任保證，擔保范圍包括本息以及本協議第三條約定的相關費用;如乙方未能按期償還，甲方可直接向丙方直接追索。

　　五、如履行本協議發生糾紛，由河南省濟源中級人民法院受理。本協議三方簽字生效，一式三份，雙方各執一份備查。

　　甲方

　　乙方：

　　丙方：

分期還款協議書9

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　雙方就甲方向乙方訂購產品／服務時議定甲方付款條件如下：_____

　　一、雙方同意付款方式為□月結；□交貨。

　　二、雙方同意當月_________日為結算日，結算自此日前_________個月，乙方交貨予甲方指定交貨地點或提供甲方另需求性服務所產生費用之全部應付帳款。

　　三、雙方同意付款型態為□現金；□支票；□匯款

　　(1)采現金付款者，甲方同意于貨到收現。

　　(2)采支票付款者，甲方同意于貨到付票期_________日之票據予乙方。

　　(3)采匯款付款者，甲方同意于貨到_________日內，匯入乙方指定之帳戶。

　　(4)采月結付款者，甲方同意于當月_________日支付票期_________日之票據予乙方。

　　四、甲方給付乙方款項之方式為□乙方派員收取；□回郵寄回；□匯入帳戶。

　　由乙方派員收取時，需攜帶證件□無；□收款章；□發票章；□大小章。

　　五、是否需要乙方按月郵寄對帳單□yes；□no。

　　六、其它約定事項

　　(1)甲方同意于付款時同時交付乙方付款明細。

　　(2)若甲方支付客票(非甲方本人所開立之支票)，需由甲方于支票背面背書。

　　七、特別付款方式說明：__________________________________________________________

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　日期：_____

分期還款協議書10

　　甲方（出借方）：身份證號：住址

　　乙方（借款方）：身份證號：住址

　　丙方（擔保方）：身份證號：住址：

　　上述三方就乙方在__年7月1日向甲方（當時寫的向王國國借款）借款1000萬元___人民幣，借款期限一個月，月利率為2%，因乙方遲延還款，先經雙方協商達成如下一致協議：

　　一、乙方應在前述本協議之日，將之前所欠利息元一次性支付給甲方。

　　二、從簽署協議之日，借款本金為壹仟萬整，月利息為_%，分次償還：

　　三、若乙方未能按時足額支付任一筆款項，視為乙方違約，乙方應按照借款總額的每日_%向甲方承擔違約責任，且該分期還款協議不再履行，甲方有權要求乙方將所有借款一次性支付甲方，乙方也同意一次性支付。如乙方未按本協議約定支付，甲方為實現該債權的一切費用由乙方全部承擔（包括但不限于訴訟費、保全費、甲方的`律師費、實現債權的差旅費、誤工費等）

　　四、丙方為乙方前述借款提供擔保責任，擔保方式為連帶責任保證，擔保范圍包括本息以及本協議第三條約定的相關費用；如乙方未能按期償還，甲方可直接向丙方直接追索。

　　五、如履行本協議發生糾紛，由河南省濟源中級人民法院受理。本協議三方簽字生效，一式三份，雙方各執一份備查。

　　甲方：日期：

　　乙方：日期：

　　丙方：日期：

分期還款協議書11

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方因個人和家庭在甲方借款。截止至______年___月___日，乙方尚欠甲方借款合計59.2萬元。為妥善合理保障借款的歸還，經充分協商，達成一致，特訂立本協議，以資共同遵守。

　　一、經乙方確認，截止______年___月___日，乙方尚欠甲方人民幣59.2萬元。

　　二、乙方承諾，分24個月還清該欠款。

　　三、乙方從______年___月起每月償還甲方人民幣24667元，于每月25日前歸還，遲延歸還按逾期額每日1%承擔違約金。

　　四、乙方以其位于XXXXXXXXXXX（監證字XXXXX號，權字XXXX）141.62平方米的房屋作為本還款協議的擔保。乙方不能再以該房行其他抵押、擔保，違約承擔欠款額20%的違約金。

　　五、本協議履行過程中所發生的`爭議，經雙方友好協商解決。協商或調解不成的，任意一方可依法向本合同簽訂地______人民法院提起訴訟。

　　六、本協議一式三份，具有同等效力，甲方持兩份，乙方持一份。

　　七、本協議經雙方簽字捺印后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

分期還款協議書12

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　現鑒于乙方不能一次性償還欠款甲乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協議：

　　第一條甲、乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣：￥______________元(注明：有欠條)

　　第二條甲方同意乙方分__次償還欠款及還款計劃

　　1、甲乙雙方約定第一次還款日期為：______年______月______日，償還金額為(人民幣)：￥___________元

　　2、甲乙雙方約定第二次還款日期為：______年______月______日，償還金額為(人民幣)：￥___________元

　　3、甲乙雙方約定第三次還款日期為：______年______月______日，償還金額為(人民幣)：￥___________元

　　4、甲乙雙方約定第四次還款日期為：______年______月______日，償還金額為(人民幣)：￥___________元

　　5、甲乙雙方約定第五次還款日期為：______年______月______日，償還金額為(人民幣)：￥___________元

　　6、甲乙雙方約定第六次還款日期為：______年______月______日，償還金額為(人民幣)：￥___________元

　　7、甲乙雙方約定第七次還款日期為：______年______月______日，償還金額為(人民幣)：￥___________元

　　8、甲乙雙方約定第八次還款日期為：______年______月______日，償還金額為(人民幣)：￥___________元

　　9、甲乙雙方約定第九次還款日期為：______年______月______日，償還金額為(人民幣)：￥___________元

　　10、甲乙雙方約定第十次還款日期為：______年______月______日，償還金額為(人民幣)：￥___________元

　　11、甲乙雙方約定第十一次還款日期為：______年______月______日，償還金額為(人民幣)：￥___________元

　　12、甲乙雙方約定第十二次還款日期為：______年______月______日，償還金額為(人民幣)：￥___________元

　　第三條甲方保證對乙方交來欠條及本協議妥善保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，將欠條單證及本協議完整交給乙方在未到甲方、乙雙方約定的'還款日期前，不對乙方討要欠款。

　　第四條乙方保證按照本協議規定時間主動償還甲方的欠款個人分期還款協議書合同范本。在簽訂本協議之日重新更換欠條并交付甲方。

　　第五條本協議經甲、乙雙方簽字后生效。

　　第六條本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方：___________乙方：___________

　　簽約日期：___________簽約日期：___________

分期還款協議書13

　　甲方（債權人）：青島海川建設集團有限公司（以下簡稱甲方）乙方（債務人）：青島第二糧庫（以下簡稱乙方）

　　根據青島市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的青島市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方工程款相關還款事宜達成如下協議：

　　第一條、經青島市市北區人民法院和青島市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關費用共計人民幣3012419.29元（其中：工程款793633.18；損失費1705378.5；質保金468192.61；訴訟費、評估費25215+20000），后經甲乙雙方協商，甲方同意乙方還款在確保誠信的基礎上還款人民幣240萬元（大寫：貳佰肆拾萬元整）。

　　第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：

　　1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款100萬元（大寫：壹佰萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第二次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款80萬元（大寫：捌拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第三次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款60萬元（大寫：陸拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準）。

　　2、如果乙方不能按上述約定時間足額還款，只要發生一次超過七天，甲方有權要求乙方按原判決數額一次性支付全部剩余欠款數額，并按日支付判決數額0.5%的違約金，并付判決數額利息。

　　3、乙方已經根據法律有關規定，經對賦予強制執行效力公證的.含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，乙方同意在本協議簽訂后根據甲方要求隨時賦予本協議強制執行效力。

　　4、本協議還款數額包含[20xx]青民一終字第655號判決書及青島市市級糧食儲備庫二期工程項目內容。其中二期工程主體、工程場區路面（室外）、排水溝及消防管網、強弱電若仍存在工程欠款，則均由青島海川建設集團有限公司在雙方已談妥協議價款（240萬）中支付。

　　5、本協議還款時乙方必須支付現金或支票（不包括承兌支票），不得以物抵債或其他任何方式的還款。

　　第三條、爭議的解決方式

　　本合同在履行中如發生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協議第二條2款約定的違約金和利息。本協議履行完畢，雙方關于青島市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無爭議，甲方不得以任何理由向有關司法機關，向乙方主張青島市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。

　　第四條、本協議自雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自動失效。

　　甲方（簽章）：

　　年月日

　　附：還款簽證一份

　　：年月日乙方（簽章）

　　還款簽證表

分期還款協議書14

　　甲方(債權人)： (以下簡稱甲方)

　　乙方(債務人)： (以下簡稱乙方)

　　根據____市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的____市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方工程款相關還款事宜達成如下協議：

　　第一條、經____市市北區人民法院和____市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關費用共計人民幣3012419.29元(其中：工程款793633.18;損失費1705378.5;質保金468192.61;訴訟費、評估費25215+20000)，后經甲乙雙方協商，甲方同意乙方還款在確保誠信的基礎上還款人民幣240萬元(大寫：貳佰肆拾萬元整)。

　　第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的`債權能早日實現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：

　　1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時間與數額：20___年12月30日前還工程款100萬元(大寫：壹佰萬元整，以實際到甲方賬戶為準)，乙方第二次還款時間與數額：20___年12月30日前還工程款80萬元(大寫：捌拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準)，乙方第三次還款時間與數額：20___年12月30日前還工程款60萬元(大寫：陸拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準)。

　　3、乙方已經根據法律有關規定，經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，乙方同意在本協議簽訂后根據甲方要求隨時賦予本協議強制執行效力。

　　4、本協議還款數額包含[20___]青民一終字第655號判決書及____市市級糧食儲備庫二期工程項目內容。其中二期工程主體、工程場區路面(室外)、排水溝及消防管網、強弱電若仍存在工程欠款，則均由____海川建設集團有限公司在雙方已談妥協議價款(240萬)中支付。

　　5、本協議還款時乙方必須支付現金或支票(不包括承兌支票)，不得以物抵債或其他任何方式的還款。

　　第三條、爭議的解決方式

　　本合同在履行中如發生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協議第二條2款約定的違約金和利息。本協議履行完畢，雙方關于____市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無爭議，甲方不得以任何理由向有關司法機關，向乙方主張____市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。

　　第四條、本協議自雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日